X 
微信扫描关注铁路建设工程网
                 
永州工务段段部单身宿舍新建施工总价承包二次招标公告
招标编号 GC-2017-22 中标结果 查看中标结果
招标项目名称 永州工务段段部单身宿舍
建设单位 中国铁路广州局集团有限公司长沙工程建设指挥部,广州铁路集团公司 招标类型 施工招标
招标方式 公开招标 联系人 王文芳
联系电话 15874879126 邮      编 /
地      址 湖南省长沙市雨花区桂花路356号 传      真 0731-82634447
电子邮件 / 发布时间 2018-09-13
公告内容
永州工务段段部单身宿舍新建施工总价承包
二次招标公告
招标编号:GC-2017-22
1.招标条件
本招标项目永州工务段段部单身宿舍新建根据集团公司以《关于永州工务段新建单身宿舍及羽毛球场的函》(广计更批〔2016〕149号)批复,项目业主为中国铁路广州局集团有限公司,建设资金来自更改资金,项目出资比例为全资,招标人为中国铁路广州局集团有限公司长沙工程建设指挥部。现该项目已具备招标条件,拟对永州工务段段部单身宿舍新建施工进行二次公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1工程概况:新建单身宿舍建筑面积2444.39㎡及相关照明、给排水、消防、通信、信息等其他附属工程。
2.2 招标范围及主要工程内容:新建单身宿舍建筑面积2444.39㎡及相关照明、给排水、消防、通信、信息等其他附属工程,即设计院设计的施工图全部内容。
2.3工程总投资581.5958万元。本项目工程范围内设 1 个标段,建设总工期8个月。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业,投标人须具有近三年内完成类似工程施工经验,已竣工的项目须提供中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证明文件,正在施工和新承接的项目须提供中标通知书和合同协议书。
申请人拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,职称工程师及以上、6年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书,6年以上项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职。
总工程师职称工程师及以上,从事铁路大中型或类似项目管理工作至少6年,主管项目技术工作3年以上。
投标人在人员、设备、资金等方面要求:近三年财务状况良好,无处于被责令停业,财产被接管,冻结,破产状态;企业信誉良好,无不良合作履约记录。
3.2 其他要求:
(1)投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人;
(2)具备有效的安全生产许可证;
(3)具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;
(4)未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;
(5)未在广铁集团通报的停标处罚期内。
(6)申请人不得存在下列情形:被暂停或取消投标资格的;在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的;有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。
(7)本项目要求投标人不属于失信被执行人,是以投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果作为评标时的判断依据。
(8)申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日起1年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录
3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4 各投标人均可就上述标段中的 1 个标段投标。
3.5 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人)资格证明材料,具体格式见公告附件。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2018年9月19日至2018年9月26日,每日上午9时00分至11时00分,下午14时00分至16时00分(北京时间,下同),在广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证(及复印件)、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》(申请表每个标段一式两份)原件购买招标文件,投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,办理详情参见广州公共资源交易网(http://www.gzggzy.cn)服务指南栏目。
4.2 招标文件每套售价¥500元,售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇;不接受个人汇款),同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。
招标代理账号:
开户银行:交通银行北京西单支行
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
账 号:7005007
4.3 本次招标不接受邮购招标文件。
4.4原已购买招标文件的投标人,如继续参加本次投标,请于本次招标文件发售时间内,带齐相关资料到广州公共资源交易中心免费更换招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2018年10月17日9时00分至2018年10月17日10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2018年10月17日10时00分,地点:广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
招标人: 中国铁路广州局集团有限公司长沙工程建设指挥部
地址: 湖南省长沙市雨花区桂花路356号
邮编: /
联系人: 王文芳
电话: 15874879126
传真: 0731-82634447

招标代理机构: 中国铁路物资股份有限公司
地址: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层
邮编: 100036
项目经理: 朱文穗(招标师证书编号:10394443909444204)
联系人: 刘工(售卖标书)、区工、温工
电话: 13600487989、020-87623263
传真: 020-61335253
电子邮件: Crmscgz01@163.com

2018年9月13日

公告附件一
投标人业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。
项目于 年 月 日签订合同协议书, 合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
总 监理 工程师:
联 系 电 话:

公告附件二
项目经理业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目经理。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:

注:如项目经理中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

公告附件三

项目总工(技术负责人)业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:

注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
标段划分
序号 标段名称 里程/范围 标段概况 中标单位 中标金额(万元)
1 /
相关附件