X 
微信扫描关注铁路建设工程网
                 
新建深圳平湖南铁路货场站后工程施工总价承包招标公告
招标编号 GC-2018-67 中标结果 查看中标结果
招标项目名称 新建深圳平湖南铁路货场站后工程
建设单位 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部 ,广州铁路集团公司 招标类型 施工招标
招标方式 公开招标 联系人 易先生
联系电话 0755-61381758 邮      编 518001
地      址 深圳市罗湖区和平路船务街15号渔景大厦 传      真 /
电子邮件 shenjzjcb@163.com 发布时间 2018-09-14
公告内容
新建深圳平湖南铁路货场站后工程施工总价承包招标公告
招标编号:GC-2018-67
1.招标条件
本招标项目新建深圳平湖南铁路货场已由中国铁路总公司以《关于新建广铁集团平湖南铁路货场工程可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔2017〕425号)批准建设,《广铁(集团)公司关于平湖南铁路货场工程初步设计的批复》(广铁师函[2017]523号)批复初步设计。建设单位为中国铁路广州局集团有限公司公司深圳工程建设指挥部,建设资金来自中国铁路总公司、广东省深圳市、广铁集团公司更改资金,项目出资比例为:全资。招标人为中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部。新建深圳平湖南铁路货场站后工程已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况:
本项目位于深圳市龙岗区平湖南编组站东侧,广深Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ线西侧。项目所属区域龙岗区南湾街道地处沙湾关口,建设地块属丘陵缓坡间谷地,地基良好,地形起伏较小,项目占地面积约1350亩。
2.2 招标范围:
新建平湖南铁路货场及平湖南编组站改扩建站后一期工程,包含:
1.新建货场工程:集装箱作业区、整车快运及特货作业区、办公生活区等。
2.平湖南编组站改造工程:编组站下行到发场及编尾南端咽喉改造及牵出线;其他站后设施。
主要包含:
第一章信号迁改;第二章电缆槽/沟、电缆井;第六章通信、信号(含站后二期道岔信号机轨道电路);信息;第七章电力;第八章房屋;第九章给排水、车辆、站场;第十章过渡工程; 第十一章营业线施工配合费及安全生产费等
2.3 计划工期:
计划工期137天,2018年11月15日开工,2019年3月31日完工。
2.4标段划分:按本次划分为1个标段,即:PNSG-2标
3.投标人资格要求
3.1 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
3.2 投标人须具有认证机构认证的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全体系认证证书,具有有效的安全生产许可证;
3.3 资质要求:投标人须具备铁路工程施工总承包二级资质,同时具备铁路电务工程专业承包一级资质。
3.4 业绩要求:2013年10月~ 2018年10月(递交投标文件之日起前5年内)承担过或正在承担:
(1)具有铁路营业线编组站改造电务工程施工业绩;
(2)具有铁路站场营业线改造工程施工业绩。
3.5 联合体要求
接受联合体投标,组成联合体单位不得超过三家。
3.6 人员要求:
项目经理:铁路信号专业一级注册建造师执业资格证书,职称 高级工程师、10年以上铁路大中型或类似项目和特等客运站站场项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书,具有5年以上铁路营业线改造工程施工管理经验,8年以上项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职。
总工程师:职称 高级工程师 ,从事铁路大中型或类似项目管理工作至少10年,主管项目技术工作8年以上。
3.7 2015年10月~2018年10月(递交投标文件之日起前3年内)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;2015年10月~ 2018年10月(递交投标文件之日起前3年内)中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。具有良好的企业社会信誉。近三年无任何违法和重大违约行为。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力
3.8投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2017年10月~2018年10月(递交投标文件之日起1年内)不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录;
3. 9未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。
3.10未在广铁集团通报的停标处罚期内。
3.11本项目要求投标人不属于失信被执行人,是以投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果作为评标时的判断依据。
3.12根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人)资格证明材料,具体格式见公告附件。

4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2018年 9 月 20 日至2018年 9 月 27 日,每日上午9时00分至11时00分,下午14时00分至16时00分(北京时间,下同),在广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证(及复印件)、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》(申请表每个标段一式两份)原件购买招标文件,投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,办理详情参见广州公共资源交易网(http://www.gzggzy.cn)服务指南栏目。
4.2 招标文件每套售价¥ 500元,售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇;不接受个人汇款),同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。
招标代理账号:
开户银行:交通银行北京西单支行
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
账 号:7005007
4.3 本次招标不接受邮购招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2018年 10 月 17 日9时00分至2018年 10 月 17 日10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2018年 10 月 17 日10时00分,地点:广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
招标人: 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部
地址: 深圳市罗湖区和平路船务街15号渔景大厦
邮编: 518001
联系人: 易先生
电话: 0755-61381758
电子邮件: shenjzjcb@163.com

招标代理机构: 中国铁路物资股份有限公司
地址: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层
邮编:
项目经理: 100036
李剑华(招标师证书编号:09394443909441213)
联系人: 庞工、李工、郭工
电话: 15813384741、13480209757、020-87623263
传真: 020-61335253
电子邮件: crmscgz01@163.com

中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部



2018 年 9 月 14 日



附件一
投标人业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目负责人为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。
项目于 年 月 日签订合同协议书, 合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:





附件二
项目经理业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目经理。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目经理中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
附件三
项目总工(技术负责人)业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
标段划分
序号 标段名称 里程/范围 标段概况 中标单位 中标金额(万元)
1 /
相关附件