X 
微信扫描关注铁路建设工程网
                 
深圳北站自动上水设备改造工程施工总价承包招标公告
招标编号 GC-2018-65 中标结果 查看中标结果
招标项目名称 深圳北站自动上水设备改造工程
建设单位 广深铁路股份有限公司,广州铁路集团公司 招标类型 施工招标
招标方式 公开招标 联系人 岑惠玲
联系电话 020-61383417 邮      编 510600
地      址 深圳市罗湖区和平路1052号 传      真 /
电子邮件 gswzzbb@126.com 发布时间 2018-09-12
公告内容
深圳北站自动上水设备改造工程施工总价承包招标公告
招标编号:GC-2018-65
1.招标条件
本招标项目深圳北站自动上水设备改造工程已经中国铁路广州局集团有限公司批准建设,项目业主和出资人均是广深港客运专线有限责任公司,建设资金来源为自有资金,建设资金已经落实。项目已具备招标条件,招标人为广深铁路股份有限公司,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 工程概况
深圳北站既有的上水机为厂家第2代产品,已运行6年,目前设备状态差,现在的维修只能作为应急维修,治标不治本;由于既有上水设备为厂家的第2代产品,很多配件已不生产,维修难度大、设备难以完全修复;上水机电力电缆存在缺陷,第9排上水机无法送电。本项目主要工作量:更换深圳北站9排客车自动上水机共计162台、配套股道管理机9台、DN200闸阀18个,更换电力电缆9000米、通讯电缆4600米,安装总配电箱1套、股道开关箱9套、上水监控设备两套。
2.2 招标范围
本次招标范围设计范围内的深圳北站自动上水设备改造工程施工图全部内容。
2.3 工程主要内容及重难点工程
更换深圳北站9排客车自动上水机共计162台、配套股道管理机9台、DN200闸阀18个,更换电力电缆9000米、通讯电缆4600米,安装总配电箱1套、股道开关箱9套、上水监控设备2套。
3.重难点工程:无。
2.4 标段划分
本次招标项目拟划分为1个标段。
2.5 其他:本次工程总投资990.87万元,建设总工期240日历天。
3.投标人资格要求
3.1 对投标人的要求
(1)在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
(2)资质要求:铁路工程施工总承包贰级及以上承包资质。
(3)联合体投标要求:本次招标不接受联合体投标。
(4)业绩要求:截至递交投标文件截止之日前三年内有类似工程施工经验。需提供项目项目中标通知书、施工合同、业绩证明。注:类似工程指的是铁路站场、给排水或机电安装工程。
3.2 项目经理及总工程师要求
项目经理具有铁路工程专业壹级注册建造师执业资格证书,职称高级工程师或以上、5 年以上5 年及以上类似项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书, 3 年及以上类似项目工程施工项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职。
总工程师职称工程师或以上,从事铁路大中型或类似项目管理工作至少 5 年,主管项目技术工作3 年以上。
3.3 其他要求
(1)人员、设备、资金等方面要求:在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
(2)具备有效的安全生产许可证;
(3)具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;
(4)未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;
(5)未在广铁集团通报的停标处罚期内。
(6)投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
(7)本项目要求投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人,是以投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果作为评标时的判断依据。
3.4 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人)资格证明材料,具体格式见附件。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2018年 9 月 18 日至 9 月 25 日,每日上午 9 时00分至 11时00分,下午14时00分至16时00分(北京时间,下同),在广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)持企业营业执照副本及复印件、法人授权书、购买人身份证(及复印件)、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》(该申请表每个包件/标段一式两份)原件购买招标文件,投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,办理详情请参见广州公共资源交易网(http://www.gzggzy.cn)服务指南栏目。
4.2 招标文件每标段售价¥ 500元,采用银行汇款,售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇;且不接受个人汇款),同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号如下:
开户银行:交通银行北京西单支行
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
账 号:7005007
4.3 本次招标不接受邮购招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2018年 10 月 17 日 9 时00分至10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2018年 10 月 17 日10时00分,地点:广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
招标人: 广深铁路股份有限公司
地址: 深圳市罗湖区和平路1052号
邮编: 510600
联系人: 岑惠玲
电话: 020-61383417
电子邮件: gswzzbb@126.com

招标代理机构: 中国铁路物资股份有限公司
地址: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层
邮编: 100036
项目经理: 李剑华(招标师证书编号:09394443909441213)
标书售卖联系人: 刘工13600487989
保证金处理联系人: 温工020-87623263
业务咨询联系人: 李工13480209757
传真: 020-61335253
电子邮件: crmscgz01@163.com
开户银行: 交通银行北京西单支行
开户名称: 中铁物总国际招标有限公司
账号: 7005007
广深铁路股份有限公司
2018 年 9 月 12 日

附件一
投标人业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。
项目于 年 月 日签订合同协议书, 合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
总 监理 工程师:
联 系 电 话:

附件二
项目经理业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目经理。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目经理中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。


附件三
项目总工(技术负责人)业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

标段划分
序号 标段名称 里程/范围 标段概况 中标单位 中标金额(万元)
1 /
相关附件